工程监理延期补充协议

时间:2021-10-09 09:07:55 协议书 我要投稿

工程监理延期补充协议范本

工程延期补充协议范本

工程监理延期补充协议范本

补充协议一

协议编号:

甲方:

乙方:

甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为 元,编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 年 月 日至 年 月 日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的'服务(服务时间分为两段从 年 月 日至 年 月 日,以及从 年 月 日至 年 月 日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方: 乙方:

签字盖章: 签字盖章:

日期: 日期:

补充协议二

新村沿街地块商住楼施工承包工期延期补充协议

发包方:房地产开发有限公司(以下简称甲方)

承包方:建筑工程有限公司(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在工程建设施工合同的基础上,双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下:

一、项目概况:

本项目位于新村四周沿街地块,地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房,均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米,地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米,储藏间建筑面积2889.13平方米,地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)

二、工程形象进度

本工程主体全部结顶,并进过中间安全、结构验收,装饰工程开始施工。

三、工期延误原因

1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。

四、工期延误时间

现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期2013年8月9日顺延至2014年6月30日。

五、协议生效

协议订立时间: 年 月 日。

协议订立地点:建筑工程有限公司,本协议一式四份,双方各执二份,本协议双方签字盖章之日起生效。

发包人(公章): 承包人(公章):

法定代表人: 法定代表人:

年 月 日 年 月 日

上一篇:钢板购销合同  下一篇:没有了

【工程监理延期补充协议】相关文章:

工程监理延期补充协议05-06

监理延期补充协议05-10

工程延期补充协议03-14

工程监理补充协议03-10

工程监理补充协议范本04-07

项目监理部对于工程延期如何管理? -工程01-01

建筑工程监理补充协议07-04

租房合同延期补充协议02-10

工程监理合同补充协议范本07-26